LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg
Vergabe-Nr.: 2621804803; Umfeldgestaltung Kuthteich (Restloch 38)
Kurzbeschreibung: Zur Erweiterung des Radwegenetzes der Stadt Lauchhammer soll entlang des Kuthteichs ein Fuß- und Radweg (Süd- und Ostufer) entstehen. Die Gestaltung des Wegs durch die ökologisch sensiblen Bereiche ist über einen Bohlensteg geplant mit einer Brücken über einen kleinen Graben. Die geplante verkehrliche Erschließung erfolg...
Angebotsfrist: 21. September 2026Typ: Ausschreibung
Pflasterarbeiten, Sportanlagenbau
Dokumente kostenlos freischalten
Ohne Kreditkarte · Sofortiger Zugang
Inhalt auf einen Blick
- Ausschreibungstyp:
- Ausschreibung
- Auftraggeber:
- LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg
- Veröffentlicht:
- 31. August 2026
- Frist:
- 21. September 2026
- Thema:
- Pflasterarbeiten
- Bauobjekt:
- Rad- / Fußweg
Bauobjekt-Klassifikation
- Rad- / FußwegHauptobjekt
Ausschreibungsbeschreibung
Vollständige Beschreibung anzeigenBeschreibung einklappen
Kurzbeschreibung: Zur Erweiterung des Radwegenetzes der Stadt Lauchhammer soll entlang des Kuthteichs ein Fuß- und Radweg (Süd- und Ostufer) entstehen. Die Gestaltung des Wegs durch die ökologisch sensiblen Bereiche ist über einen Bohlensteg geplant mit einer Brücken über einen kleinen Graben. Die geplante verkehrliche Erschließung erfolgt über einen Schotterweg von der Ortrander Straße, welche nördlich der gekennzeichneten Sperrfläche vor dem Kreisel anbindet und von dort aus bis zu einem Parkplatz führt. Der Parkplatz soll mit einer Schotterdecke gestaltet werden für insgesamt 10 Stellplätze. Folgende Aufenthalts- und Aktivitätsmöglichkeiten sind geplant: Spielplatzbau: Thema Bergbau und Seilbahn; Balancier- und Hangelparcour;Beobachtungsturm und -wand; Sitzbänke; Abfallbehälter; Informationstafeln Wege- und Brückenbau: ca. 750m Fuß- und Radweg; ca. 150m Steg; ca. 6 Monate Wasserhaltung Pflanzen: ca. 74 Bäume; ca. 298 Sträucher. Weitere Details sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Ausführungsfristen: Beginn der Bauleistung: 20.11.2026 Ende der Bauleistung: 31.12.2027 WEITERE FRISTEN: Einzelfristen des Vertrages: - Teil-Abnahme der § 4-Leistungen zum 31.12.2027 - Ausführungsbeginn ist der in den Vergabeunterlagen Fbl. 214 (Besondere Vertragsbedingungen – BVB) unter 1.1. ausgewiesene 20.11.2026. Dabei handelt es sich um eine verbindliche Frist (= Vertragsfrist) gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 VOB/B. Dem Auftragnehmer steht es frei, vor diesem Termin mit der Ausführung zu beginnen, frühestens jedoch 6 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. Auf § 5 Abs. 2 Satz 3 VOB/B wird in diesem Fall verwiesen. Ansprüche aus einem gegenüber dem 20.11.2026 früheren Ausführungsbeginn sind ausgeschlossen. OPTIONEN: I) Die Leistungen zur Rekultivierung für den Zeitraum 01.01.2028 bis 31.12.2031 werden als Option vereinbart. Die Beauftragung der Option erfolgt bis spätestens 06/2027. II) Die Leistung der Position 05.01.00100 - Spielanlage Bergbau-Förderturm wird als Option vereinbart (§ 4- Anteil). Die Beauftragung der Option erfolgt bis spätestens 11/2026. Die Beauftragung der Optionen erfolgt durch einseitige Erklärung des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer unter folgenden Bedingungen: - Unterzeichnung des 7. Ergänzenden Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) in der Fassung vom 10. Januar 1995 über die Finanzierung der Braunkohlesanierung in den Jahren 2028 bis 2032 - Sicherstellung der Finanzierung für § 4-Anteil Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung der Option, selbst wenn die vorgenannteBedingungen erfüllt sind. Sofern der Auftraggeber die Optionen beauftragt, ist der Auftragnehmer zur Erbringung der optionalen Leistungen zu den vereinbarten Konditionen verpflichtet. Rahmenbedigungen zur Leistung Bei der ausgeschriebenen Leistung handelt es sich um eine kombinierte § 2- und § 4- Maßnahme aus dem Verwaltungsabkommenzur Braunkohlesanierung. Der geschätzte Auftragswert der § 4-Maßnahme "Umfeldgestaltung Kuthteich (Restloch 38)" beträgt rund 880.000,00 Euro. Das betrifft die Gruppenstufe 01 - 2026 § 4 Umfeldgestaltung Kuthteich und die Gruppenstufe 2 - 2027 § 4 Umfeldgestaltung Kuthteich. Dieser Betrag entspricht zugleich der maximal verfügbaren Haushalts- bzw. Budgetobergrenze des Auftraggebers für die genannten Gruppenstufen. Für Angebote, deren Angebotspreis für die genannten Gruppenstufen die Budgetobergrenze von 880.000,00 EUR überschreiten, wird im Einzelfall eine Prüfung der Finanzierung erfolgen. Bei Nichtsicherstellung der Finanzierung können mangels verfügbarer Haushaltsmittel die Angebote nicht bezuschlagt werden und werden von der weiteren Wertung ausgeschlossen. Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht: Ja Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Umfeldgestaltung; Erweiterung Radwegneth; Fuß- und Radweg; Spielplatz; Parkplatz
Weiterführende Details
Mit dem kostenlosen Zugang stehen Unterlagen, Fristen und Hinweise zur Einreichung strukturiert bereit.
- Kernanforderungen der Ausschreibung priorisiert aufbereitet
- Fristen, Eignungskriterien und Unterlagen in einem Ablauf
- Hinweise zur strukturierten Angebotsvorbereitung
- Passende Folgeausschreibungen automatisch entdecken
30 Tage kostenlos freischalten
30 Tage kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit kündbar
Alle Vergabedetails
Auftraggeber, Lose, Beteiligte, Orte, Unterlagen und Verfahrensdaten sind bereits erfasst. Öffnen Sie einen Bereich, um die vollständigen Angaben im Workspace zu sehen.
5 Datenbereiche verfügbar
30 Tage kostenlos freischalten
30 Tage kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit kündbar
Unterlagen
Freischalten2 Angaben erfasstUnterlagen
Auftraggeber
Freischalten2 Angaben erfasstAuftraggeber · Kontakt
Lose
Freischalten1 Angabe erfasstLose LOT-0000
Verfahrensdaten
Freischalten3 Angaben erfasstBekanntmachungsnummer · Verfahrensart · Auftragsart
Ausführungsorte
Freischalten2 Angaben erfasstAusführungsorte
Ähnliche Bekanntmachungen
8Vergabe-Nr.: 2621804802; Örtl. Bauüberwachung, Bauoberleitung, SiGeKo zur Maßnahme "Umfeldgestaltung Kuthteich (RL 38)"
LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 SenftenbergFrist: 23. Sept.Vergabe-Nr.:2621804802 Leistung: Örtl. Bauüberwachung, Bauoberleitung, SiGeKo zur Maßnahme "Umfeldgestaltung Kuthteich (RL 38)" Kurzbeschreibung: Die zu vergebende Leistung umfasst die öBÜ, die Bauoberleitung sowie die SiGeKo für die Umsetzung eines Spielplatzneubaus sowie nachgelagerter Rekultivierungsleistungen. Der Leistungsumfang beinhaltet insbesondere: - Überwachung der Bauausführung hinsichtlich Qualität, Terminen, Vertragstreue - Koordination der ausführenden Gewerke, Sicherstellung eines reibungslosen Bauablaufs - Wahrnehmung der Aufgaben der Bauoberleitung einschl. Fortschrittskontrolle, Dokumentation, Kommunikation mit dem Auftraggeber - SiGeKo-Leistungen nach Baustellenverordnung: Erstellung, Fortschreibung, Überwachung des SiGe-Plans, Unterweisungen, Baustellenbegehungen - Besondere Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten Anforderungen beim Bau von Spielgeräten und Aufenthaltsbereichen für Kinder Die Auflistung ist nicht abschließend. Weiter Details sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht: ja Ort der Leistungserbringung: Kuthteich (Restloch 38) in 01979 Lauchhammer, Deutschland Ausführungsfristen: Beginn der Ausführungsfrist: 26.10.2026 Ende der Ausführungsfrist: 31.12.2027 Optionen: Die Leistungen für den Zeitraum 01.01.2028 bis 31.12.2031 werden als Option vereinbart. Die Beauftragung der Option erfolgt bis spätestens 11/2027. Die Beauftragung der Option erfolgt durch einseitige Erklärung des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer unter folgenden Bedingungen: - Unterzeichnung des 7. Ergänzenden Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) in der Fassung vom 10. Januar 1995 über die Finanzierung der Braunkohlesanierung in den Jahren 2028.bis 2032. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung der Option, selbst wenn die vorgenannten Bedingungen erfüllt sind. Sofern der Auftraggeber die Option beauftragt, ist der Auftragnehmer zur Erbringung der optionalen Leistungen zu den vereinbarten Konditionen verpflichtet. Besonderheiten der Leistungserbringung: Unterschiedliche Ausführungszeiträume: - Spielplatzbau bis 31.12.2027 (§ 4 VA BKS), - optional Rekultivierungsleistungen bis 31.12.2031 (§ 2 VA BKS) weitere Informationen: Bei der ausgeschriebenen Leistung handelt es sich um eine kombinierte § 2- und § 4-Maßnahme aus dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung (VA BKS). Für den § 4-Anteil „Umfeldgestaltung Kuthteich (RL38)“ erfolgt die Zuschlagserteilung der Leistungen für Örtliche Bauüberwachung, Bauoberleitung und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination abhängig von der Bauausschreibung „Umfeldgestaltung Kuthteich (RL38)“. Örtliche Bauüberwachung; SiGeKo; BauoberleitungVergabe-Nr.: 2602700113; Herstellung Trittsicherheit Westböschung Restloch Skado
LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 SenftenbergFrist: 10. Sept.Art und Umfang der Bauleistung: ------------------------------------------- Ziel derSicherungsmaßnahme ist die Herstellungder Trittsicherheit aller im Stützkörpervorlandder gekippten Westböschung RL Skadozwischen den See-Stationierungen km0+700 bis km 3+120 noch vorhandenenunverdichteten Flachwasserbereiche miteiner Seebodenoberfläche >+98,0 m NHNdurch eine vom Wasser aus realisierteVerdichtung der locker gelagerten As-Kippemittels Rütteldruckverdichtung (RDV). Folgende Leistungen sind auszuführen: -Baustelleneinrichtung - ca. 1,4 ha Schilfmahd,einschl. kontinuierliche Schilfmahd - ca. 50t Beseitigung kompostierbare Abfälle - ca.174.000 m³ RDV bis in 6 m bis max. 7,5 mTeufe bei einem bauzeitlichen Wasserstandzwischen +100,0 - max. 101,0 m NHN. DieVerdichtungskorridore bzw. -felder (T1 bisT10) am seeseitigen RDV-Stützkörperrandweisen Längen zwischen 20 m und 450 mund Breiten zwischen (5 - 40) m auf. DieBearbeitungslänge beträgt insgesamt ca.1,56 km auf einer Gesamtfläche von ca. 2,85ha. Die Verdichtung erfolgt im Quadratrastermit einem Punktabstand aRDV = 2,5 m.Ausgehend von der Anzahl anzufahrenderAnsatzpunkte von 4.563 Stück umfasst derGesamtumfang der Verdichtungsmaßnahme damit ein Verdichtungsvolumen von ca. 173.600 m³. - Überwachungsmessungen - Vermessungungsleistungen - Nachweis der Verdichtung mittels Vor- und Nachsondierungen in Form Schwerer Rammsondierungen DPH. Ausführungsfristen ------------------------- Beginn der Ausführung: 01.12.2026 Fertigstellung der Leistungen: 31.07.2027 Ort der Ausführung: ------------------------ Land Brandenburg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz Westböschung Partwitzer See, nördlich Barbarakanal, westlich landmarke "Rostiger Nagel" NUTS-Code: DE40B Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Die Flächen, auf der die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Details sind denVergabeunterlagen zu entnehmen. Wasserbauarbeiten, RütteldruckverdichtungVergabe-Nr.: 2610300105; Rück- und Neubau Pumpstation Fabrikteich
LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 SenftenbergFrist: 21. Sept.Art und Umfang der Bauleistung: Die Restlöcher der Teichgruppe Fortschritt, bestehend aus dem Fabrikteich, Wildschweinteich und Kabelbaggerteich sind aus der Kippenentwicklung des Tagebaues Victoria III entstanden, der von 1913 bis 1949 betrieben wurde. In vielen Uferbereichen der drei Restlöcher stellte man mittels Rütteldruckverdichtung versteckte Dämme im Untergrund her, um das Areal geotechnisch zu sichern (Beseitigung der Rutschungsgefahr). Da in Teilbereichen jedoch noch die Nacharbeiten erfolgen müssen und noch Arbeiten zur Errichtung der Vorflut Meuro-Süd erforderlich sind, sind mittelfristig weiterhin der Grenzwasserstände in der Teichgruppe einzuhalten. Die mit zwei Kreiselpumpen Goulds 3410 bestückte Wasserhaltung fördert durchschnittlich 200 l/s (720 m³/h) und dient der Einhaltung des Grenzwasserstandes von +94,50 mNHN im Fabrikteich und der +95,5 mNHN im Wildschweinteich. Es ist eine extra Vakuumanlage zum ansaugen des Wasserstranges beim Anfahren vorhanden. Die Ableitung des gehobenen Wassers erfolgt über eine ca. 3.500 m lange Rohrleitung PEHD DN 450 x 17,5 erdverlegt in den Vorfluter Pößnitz. Die Einleitstelle liegt unmittelbar vor der Grubenwasserreinigungsanlage (GWRA) Pößnitz. Der in der GWRA anfallende Eisenhydroxidschlamm (EHS) wird in den Wildschweinteich gepumpt. Auf Grund der Erhöhung der Förderparameter für die neue Pumpstation sowie des Bauzustandes der vorhandenen Anlagenteile ist die Erneuerung aller Baugruppen erforderlich. Der bauzeitliche Betrieb der alten Anlage ist zur Sicherstellung der Betriebswasserstände zwingend notwendig. Folgende Arbeiten sind geplant: - Rückbau und Entsorgungsarbeiten -> ca. 300,00 t Entsorgung Beton -> ca. 5,00 t Entsorgung Kunststoff -> ca. 0,6 t Entsorgung Elektroschrott - Neubau der Steganlage -> ca. 95,5 m² Pontonanlage - Neubau der Pumpstation -> Stahlhalle ca. H=4m, L=11,5m, B=7,5m -> ca. 3 Stück einstufige Spiralgehäusepumpe -> ca. 1 Stück Söffelpumpe -> ca. 3,00 m Edelstahlsaugleitung DN600 ->ca. 3,50 m Edelstahldruckleitung DN400 - Erneuerung der Zufahrt ->ca. 350,00 m² Deckschicht o. Bindemittel Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Die Flächen, auf der die Leistungen erbracht werden, befinden sich in grundbruch- und setzungsfließgefährdeten Bereichen. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Details sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Rückbau; Neubau; Pumpen, SteganlagenUmweltbundesamt - Dahlemer Dreieck Liegenschaftsversorgung - Raumlufttechnische Anlagen - Vergabe-Nr. 2153/2026
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für ImmobilienaufgabenBerlinFrist: 22. Sept.Baumaßnahme MTLV-UBA Dahlemer Dreieck Liegenschaftsversorgung Thielallee 88-92, 14195 Berlin KKE 4301 Kältemaschine Art + Umfang der Leistungen: Allgemeine Regeln Bauarbeiten ATV DIN 18299 VOB/C Kälteanlagen und Kältetechnische Rohrleitungen ATV DIN 18379 VOB/C Dämmarbeiten an technischen Anlagen ATV DIN 18421 VOB/C • Zentrale Kälteversorgung für Haus 18 mit zwei redundant ausgelegten, außen aufgestellten Kältemaschinen (jeweils ≥ 27 kW, Kältemittel R290, Aufstellung im Freien, Sicherheitsabstand 2 m) • Primär- und Sekundärpumpen, Pufferspeicher als hydraulische Weiche, innenliegende Kaltwasserleitungen im Haus 18 • Umluftkühler zur Raumkonditionierung, kondensatabführende Leitungssysteme • Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik und Sicherheitseinrichtungen • Einbindung sämtlicher Nebenaggregate: Magnetitabscheider, Vakuumentgasung, Membran-Ausdehnungsgefäß, Schmutz- und Schlammabscheider • Herstellung der Kälteanlage im Außenbereich, Anbindung der erdverlegten Kälteleitung zu Haus 18 (Elektro-, TK/IT- und GA-Zentrale) • Inbetriebnahme, Einweisung des Betreiberpersonals und vollständige Dokumentation (inkl. Schalt- und Rohrleitungspläne, Betriebsanleitungen, Wartungshandbuch, Messprotokolle) Instandhaltungsleistungen sind Bestandteil der Ausschreibung – Laufzeit: 4 Jahre Termine: Ausführungsbeginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch die Auftraggebende (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis 11/2026 zugehen Ausführungsende: innerhalb von 250 Werktagen nach vorstehender Frist für den Ausführungsbeginn verbindliche EinzelfristenVergabe von Leistungen für die Technische Ausrüstung nach HOAI 2021 Teil 4 Abschnitt 2, § 53 (2) Nr. 1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Nr. 2 Wärmeversorgungsanlagen, Nr. 3 Lufttechnische Anlagen und Nr. 8 Gebäudeautomation, Leistungsphasen 1 - 9 gemäß § 55 HOAI 2021
Stadt SindelfingenSindelfingen1. Verfahrensablauf: Das Vergabeverfahren gliedert sich in 3 Stufen. a) Teilnahmewettbewerb: In einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren bekunden Büros ihr Interesse an der Verfahrensteilnahme und erbringen u.a. die geforderten Referenzen. Die Ausschluss-, Auswahl und Eignungskriterien sind über den beigefügten Teilnahmeantrag zu erbringen. Alle erforderlichen / geforderten Nachweise und Eigenerklärungen sind der Bewerbung beizufügen. Kann ein Bewerber nur eine/n einzige/n Erklärung/Nachweis der Ausschlusskriterien nicht erbringen, wird er vom Verfahren ausgeschlossen. Bei juristischen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn zu ihrem satzungsgemäßen Geschäftszweck Planungsleistungen gehören, die der anstehenden Aufgabe entsprechen, und wenn der bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person die fachlichen Anforderungen erfüllt, die an natürliche Personen gestellt werden. Bei einer Bewerbergemeinschaft müssen alle Teilnehmenden die Ausschlusskriterien separat erfüllen. Die Abgabe eines gemeinsamen Teilnahmeantrags ist jedoch ausreichend. Gem. § 51 VgV wird die Anzahl der Bewerber für die zweite Phase begrenzt. Hierzu wird eine Rangfolge anhand der objektiv und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien des Teilnahmeantrags in Form von erreichten Punkten gebildet. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen werden die max. 3 Bewerber mit der höchsten Punktzahl zur Angebotsphase eingeladen. Bei punktgleichen Bewerbungen entscheidet gemäß § 75 Abs. 6 VgV das Los. b) Erstangebot- und Bearbeitungsphase: Die max. 3 geeigneten Bewerber erhalten entsprechende Unterlagen. Auf dieser Basis soll ein Honorarangebot sowie eine Präsentation für die Bietergespräche erstellt werden. c) Bietergespräch: Im Bietergespräch stellen die Bewerber ihr Büro sowie am Verfahren beteiligte Personen (Büroinhaber, Projektleiter) persönlich vor und geben Auskunft über ihre Arbeitsweise. Im Bietergespräch werden Referenzen vorgestellt. Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag gemäß § 17 Abs. 11 VgV auf das Erstangebot zu erteilen. Die Sprache, in der die Gespräche geführt werden und in der der Auftrag ausgeführt werden muss, ist Deutsch. 2. Beauftragung Die Beauftragung erfolgt in Abhängigkeit der Zustimmung durch den Gemeinderat der Stadt Sindelfingen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 nach HOAI zu übernehmen, wenn das Vorhaben zur Realisierung kommt. Das detaillierte Leistungsbild ist dem beigefügten Vertrag zu entnehmen. Es ist eine stufenweise Beauftragung geplant. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.Neukonzeption, Sanierung und Erweiterung des Museums für Sepulkralkultur Kassel - Vergabe von Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an § 2 Heft Nr. 09 der Schriftenreihe AHO
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.KasselDer Auftraggeber beabsichtigt, Projektsteuerungsleistungen für die Neukonzeption, Sanierung und Erweiterung des Museums für Sepulkralkultur Kassel in Anlehnung an § 2 Heft Nr. 09 der Schriftenreihe AHO zu vergeben. Es handelt sich dabei um ein nahezu vollständig gefördertes Projekt. Die Planung des Projekts ist bis einschließlich Leistungsphase 3 abgeschlossen, der vom Auftraggeber beauftragte Objektplaner und die Fachplaner bearbeiten gerade die Leistungsphase 4. Die Projektsteuerungsleistungen waren stufenweise bis zur Projektstufe 2 beauftragt, die weiteren Leistungen wurden nicht abgerufen. Die Projektstufe 2 wurde zur Hälfte (entsprechend LPH 3) erbracht, sodass der Auftraggeber nun einen neuen Projektsteuerer beauftragen möchte. Dieser soll entsprechend Projektstufe 3 (in Anlehnung an die AHO) in das Projekt einsteigen. Gegenstand der Leistung sind Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an die AHO, wobei die AHO hier nur ergänzend zur Beschreibung der Leistung herangezogen wird, aber nicht Abrechnungsgrundlage wird. Die Vergütung erfolgt pauschal. - Ausführungsvorbereitung und Ausführung (Stufen 3-4): Koordination der Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei Vergaben, Steuerung der Bauausführung. - Projektabschluss (Stufe 5): Sicherstellung der ordnungsgemäßen Fertigstellung, Übergabe und Nachbetreuung. Besondere Leistungen sind Bestandteil des Auftrags, insbesondere: - Gewährleistungsmanagement: o Zusammenstellung und Pflege relevanter Listen (Mängellisten, Bürgschaftslisten, Fristen). o Überwachung des Ablaufs von Gewährleistungsfristen. o Organisation und Durchführung von Mängelbegutachtungen (z.B. vor Ablauf der 5-Jahres-Frist nach BGB oder 4-Jahres-Frist nach VOB). o Prüfung eingehender Mangelmeldungen von Bauherren oder Nutzern. o Koordination der Mängelbeseitigung durch die ausführenden Firmen. Bestandteil des Auftrags sind darüber hinaus insbesondere: - Vergabebegleitung, Organisation des Beschaffungsprozesses der Bauvergaben, administrative Verfahrensführung, Koordination und Dokumentation für voraussichtlich 30 Bauvergaben sowie 14 bis 18 Vergaben im Bereich der Szenografie über einen Ausschreibungszeitraum von ca. 20 Monaten (ohne rechtliche Beratung). Näheres siehe Leistungsbeschreibung. Der verbindliche Terminplan zur Leistungsausführung wird derzeit in Rücksprache mit dem Fördergeber ausgearbeitet. Den Vergabeunterlagen wird der Terminplan im Entwurf beigefügt und ggf. zur Angebotsaufforderung nochmals überarbeitet. Die Ergebnisse der bisherigen Planung (Ansichten, Schnitte und Grundrisse des Projektes) sowie die im Vertragsentwurf benannte Prioritätenliste werden den Bietern erst in der Angebotsphase gegen Unterzeichnung einer entsprechenden Vertraulichkeitserklärung bereitgestellt. Die Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung weiterer Fördermittel. Die Zuschlagserteilung kann erst erfolgen, wenn der Bewilligungsbescheid vorliegt. Der Auftraggeber rechnet zeitnah mit dem Bewilligungsbescheid und wird die Bieter über dessen Erhalt informieren bzw. diesen Vorbehalt nach Vorliegen des Bewilligungsbescheids aufheben. Im Übrigen siehe Vergabeunterlagen.Vergabe von Leistungen für die Technische Ausrüstung nach HOAI 2021 Teil 4 Abschnitt 2, § 53 (2) Nr. 4 Starkstromanlagen und Nr. 5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, Leistungsphasen 1 - 9 gemäß § 55 HOAI 2021
Stadt SindelfingenSindelfingen1. Verfahrensablauf: Das Vergabeverfahren gliedert sich in 3 Stufen. a) Teilnahmewettbewerb: In einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren bekunden Büros ihr Interesse an der Verfahrensteilnahme und erbringen u.a. die geforderten Referenzen. Die Ausschluss-, Auswahl und Eignungskriterien sind über den beigefügten Teilnahmeantrag zu erbringen. Alle erforderlichen / geforderten Nachweise und Eigenerklärungen sind der Bewerbung beizufügen. Kann ein Bewerber nur eine/n einzige/n Erklärung/Nachweis der Ausschlusskriterien nicht erbringen, wird er vom Verfahren ausgeschlossen. Bei juristischen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfüllt, wenn zu ihrem satzungsgemäßen Geschäftszweck Planungsleistungen gehören, die der anstehenden Aufgabe entsprechen, und wenn der bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person die fachlichen Anforderungen erfüllt, die an natürliche Personen gestellt werden. Bei einer Bewerbergemeinschaft müssen alle Teilnehmenden die Ausschlusskriterien separat erfüllen. Die Abgabe eines gemeinsamen Teilnahmeantrags ist jedoch ausreichend. Gem. § 51 VgV wird die Anzahl der Bewerber für die zweite Phase begrenzt. Hierzu wird eine Rangfolge anhand der objektiv und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien des Teilnahmeantrags in Form von erreichten Punkten gebildet. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen werden die max. 3 Bewerber mit der höchsten Punktzahl zur Angebotsphase eingeladen. Bei punktgleichen Bewerbungen entscheidet gemäß § 75 Abs. 6 VgV das Los. b) Erstangebot- und Bearbeitungsphase: Die max. 3 geeigneten Bewerber erhalten entsprechende Unterlagen. Auf dieser Basis soll ein Honorarangebot sowie eine Präsentation für die Bietergespräche erstellt werden. c) Bietergespräch: Im Bietergespräch stellen die Bewerber ihr Büro sowie am Verfahren beteiligte Personen (Büroinhaber, Projektleiter) persönlich vor und geben Auskunft über ihre Arbeitsweise. Im Bietergespräch werden Referenzen vorgestellt. Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag gemäß § 17 Abs. 11 VgV auf das Erstangebot zu erteilen. Die Sprache, in der die Gespräche geführt werden und in der der Auftrag ausgeführt werden muss, ist Deutsch. 2. Beauftragung Die Beauftragung erfolgt in Abhängigkeit der Zustimmung durch den Gemeinderat der Stadt Sindelfingen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschließlich Leistungsphase 9 nach HOAI zu übernehmen, wenn das Vorhaben zur Realisierung kommt. Das detaillierte Leistungsbild ist dem beigefügten Vertrag zu entnehmen. Es ist eine stufenweise Beauftragung geplant. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.Vergabe von Leistungen für die Technische Ausrüstung nach HOAI 2021 Teil 4 Abschnitt 2, § 53 (2) Nr. 1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, Nr. 2 Wärmeversorgungsanlagen, Nr. 3 Lufttechnische Anlagen und Nr. 8 Gebäudeautomation, Leistungsphasen 1 - 9 gemäß § 55 HOAI (zunächst Stufenweise Beauftragung Leistungsphase 1 -2).
Stadtverwaltung TrossingenTrossingenIm Rahmen des VgV-Verfahrens soll ein Büro für die HLS-Planungsleistungen für die Sanierung der Fritz-Kiehn-Sport- und Veranstaltungshalle in Trossingen ermittelt werden. Beschreibung: 1. Verfahrensablauf Das Vergabeverfahren gliedert sich in 3 Stufen. a) Teilnahmewettbewerb: In einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren bekunden Unternehmen ihr Interesse an einer Teilnahme an dem Verfahren und erbringen u.a. die geforderten Referenzen. Die Ausschluss-, Auswahl und Eignungskriterien sind über den beigefügten Teilnahmeantrag zu erbringen. Alle erforderlichen / geforderten Nachweise und Eigenerklärungen sind der Bewerbung beizufügen. Die Auftraggeberin behält sich eine Nachforderung fehlender Erklärungen oder Nachweise gem. § 56 Abs. 2 VgV vor. Bei einer Bewerbergemeinschaft müssen alle Teilnehmer die Ausschlusskriterien separat erfüllen. Die Abgabe eines gemeinsamen Teilnahmeantrags genügt jedoch. Die Eignungskriterien gelten bei Bewerbergemeinschaften in Summe. Die Referenzobjekte müssen im Unternehmen des /der Bewerber erbracht worden sein. Die Referenz gilt auch als erfüllt, wenn die Leistung als verantwortlicher Projektleiter in einem anderen Büro erbracht wurde. In diesem Fall ist über die verantwortliche Projektleitung eine schriftliche Bestätigung des anderen Büros mit einzureichen. Gem. § 51 VgV wird die Anzahl der Bewerber für die zweite Phase begrenzt. Hierzu wird eine Rangfolge anhand der objektiv und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien des Teilnahmeantrags in Form von erreichten Punkten gebildet. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen werden die max. 3 Bewerber mit den höchsten Punktzahlen zur Angebotsphase eingeladen. Bei punktgleichen Bewerbungen entscheidet gemäß § 75 Abs. 6 VgV das Los. b) Erstangebot- und Bearbeitungsphase: Die für die 2. Stufe ausgewählten Bieter werden zur Teilnahme an den Verhandlungsgesprächen eingeladen. Den max. 3 geeigneten Bewerber werden entsprechende Unterlagen (Bestandspläne, Brandverhütungsschau, Sanierungsfahrplan, Statische Unterlagen, usw.) für die 2. Phase zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis soll ein Honorarangebot sowie eine Präsentation für die Verhandlungsgespräche erstellt werden. c) Verhandlungsgespräch: Im Verhandlungsgespräch stellen die Bewerber ihr Büro sowie am Verfahren beteiligte Personen (Büroinhaber, Projektleiter) persönlich vor und geben Auskunft über ihre Arbeitsweise. Im Verhandlungsgespräch werden Referenzen vorgestellt. Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag gemäß § 17 (11) VgV auf das Erstangebot zu erteilen ohne in Verhandlungen einzutreten. Die Beurteilung der Zuschlagskriterien erfolgt durch das Auftragsgremium. Die Sprache in der die Gespräche geführt werden und in der der Auftrag ausgeführt werden muss, ist Deutsch. 2. Beauftragung: Die Beauftragung erfolgt in Abhängigkeit der Projektgenehmigung durch die Stadt Trossingen im Rahmen von Abrufverträgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistung bis einschließlich Leistungsphase 9 nach HOAI zu übernehmen, wenn das Vorhaben zur Realisierung kommt. Das detaillierte Leistungsbild ist dem beigefügten Vertrag zu entnehmen. Der Auftraggeber beabsichtigt die Leistungen stufenweise zu beauftragen. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Leistungsstufen besteht nicht. Für die Abgabe des Teilnahmeantrags ist zwingend der von der Vergabestelle vorgegebene Teilnahmeantrag zu verwenden und ausgefüllt abzugeben.
Häufige Fragen zu dieser Ausschreibung
- Wie kann ich mich auf diese Ausschreibung bewerben?
- Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf Auftrag One. Danach sehen Sie alle Unterlagen, Fristen und Hinweise zur Einreichung in einem strukturierten Ablauf.
- Bis wann läuft die Angebotsfrist?
- Die Angebotsfrist endet am 21. September 2026.
- Wer ist der Auftraggeber?
- Der Auftraggeber ist LMBV mbH, Einkauf Lausitz, Knappenstraße 1, 01968 Senftenberg.
- Welche Unterlagen sind für den Start relevant?
- In der Regel benötigen Sie Leistungsbeschreibung, Eignungsnachweise, Fristenhinweise und ggf. Formblätter. Auf Auftrag One werden diese Punkte priorisiert dargestellt.